МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА






УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


ПО ДИСЦИПЛИНЕ


«ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


для специальности «Юриспруденция» (по ОКСО - 030501)







       Составители:

       к.ю.н. профессор кафедры гражданского права В.Я. Юдин

       к.ю.н., доцент кафедры гражданского права П.М. Ходырев


Рассмотрено и переутверждено на заседании кафедры гражданского права  

«09» октября 2012 г.

Заведующий кафедрой гражданского права доцент, к.ю.н. В.Н. Черняев:

Подпись: _______________________



Согласовано с методической комиссией ИПСУБ УдГУ «___»__________ 2012 г.

Председатель методической комиссии ______________________________________

       Подпись: _________________











г. Ижевск, 2012

Перечень материалов, входящих в учебно-методический комплекс



  1. Извлечение из ГОС ВПО по специальности (направлению подготовки)


  1. Рабочая программа по дисциплине


  1. Планы семинарских занятий


  1. Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские занятия


  1. Пакет контрольных заданий для аттестации


  1. Методические указания по выполнению учебно-исследовательских работ

I. Извлечение из государственных  образовательных  стандартов

по специальности «Юриспруденция» и направлению «Юриспруденция»


В рамках специальности и направления «юриспруденция» юрист получает фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции.

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.

Юрист должен уметь:

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.

Юрист должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.



II. Рабочая программа по дисциплине



                                очная,            очная,               заочная,           заочная,            заочная,

                               нормат.         сокращ.             нормат.            сокращ.             сокращ.

                                                  сроки             сроки                 сроки               сроки                  сроки

                                                               на базе СПО                                 на базе СПО  на базе ВПО


Курс…………………………..4                    4                              5                       3                        3

Семестр………………………7                    6                             10                     6                        6

Всего аудиторных часов…. 80                  80                            24                    24                      28

Лекции, час……………..…..32                  32                            24                    24                      28

Практические занятия, час.48                 48                              -                      -                         -

Экзамен (семестр)…………..7                    6                             10                     7                         7

Зачет (семестр)………….….




Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:


Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования «Специальность 021100 - Юриспруденция. Квалификация юрист» от         27 марта 2000 г.



       Составители рабочей программы:

       к.ю.н. профессор кафедры гражданского права В.Я. Юдин

       к.ю.н., доцент кафедры гражданского права П.М. Ходырев


Рабочая программа переутверждена на заседании кафедры гражданского права    «09» октября 2012 г.

Заведующий кафедрой гражданского права доцент, к.ю.н. В.Н. Черняев:

Подпись: _______________________





Решение методической комиссии  Института права, социального управления и безопасности от «_______» ______________ 2012 г.

Председатель методической комиссии ______________________________________

       Подпись: _________________





       Согласовано с библиотекой УдГУ           «_____»  _______________ 2012 год

Директор библиотеки УдГУ ____________________________________________

       Подпись:______________________







1. Требования  государственного образовательного стандарта

по специальности «Юриспруденция»


В рамках специальности и направления «юриспруденция» юрист получает фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции.

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.

Юрист должен уметь:

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.

Юрист должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.


2. Принципы построения курса


Курс «Защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» входит в блок дисциплин гражданско-правовой специализации (ДС.0.03). Для изучения курса студент должен усвоить материал дисциплин «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Гражданское процессуальное право». Во главу курса поставлены основные положения цивилистики, наук гражданского процессуального права и предпринимательского права, выработанные ими и проверенные многолетней практикой применения правовые институты и категории, научный анализ их законодательного оформления как в действующем, так и в предшествующем правопорядке.

Новое гражданское право России, основывающееся на частно­правовых принципах и традициях, становится основным регулято­ром товарно-денежных и иных отношений, складывающихся в рыночном хозяйстве. Присущие гражданско-правовому (частно­правовому) регулированию начала инициативы и диспозитивности, юридического равенства и взаимной имущественной ответ­ственности, законодательного ограничения необоснованного государственного вмешательства в частные дела, неприкосновен­ности частной собственности и свободы договоров, судебной защиты гражданских прав резко повышают его социальную цен­ность и расширяют сферу его применения в формирующемся пра­вовом государстве.

Все это вызывает необходимость глубокого изучения основных гражданско-правовых категорий и конструкций, богатого цивилистического инструментария и предоставляемых им многообразных возможностей. Вместо комментиро­вания действующего законодательства во главу современного универ­ситетского курса гражданского права должно быть поставлено изуче­ние основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и проверенных многолетней практикой правовых институтов и поня­тий, сочетающееся с научным анализом действующего гражданского законодательства и практики его применения. В результате студент должен усвоить общепризнанные постулаты и уметь самостоятельно анализировать их различное, конкретное законодательное оформление, а также овладеть основны­ми навыками практического использования гражданско-правовых средств.

Изучение курса распадается на две основные части. В первой части курса изучается темы, посвященные выявлению нарушений обязательств контрагентами на предприятии и оформлению документов, подтверждающих их (всего пять тем). Во второй части курса изучаются темы, посвященные претензионному и исковому порядкам защиты гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности (всего пять тем).

Общая логика такого изложения позволяет не только более последовательно раскрыть все многообразие форм и способов защиты гражданских прав предпринимателей, но и более четко систематизировать получаемые студентом знания.

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью экзамена.


3. Цели курса


После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен:


- иметь представление гражданско-правовых формах осуществления предпринимательской деятельности, основных договорах, заключаемых предпринимателями, о гражданско-правовых способах защиты гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности в различных видах правоотношений;


- знать содержание договоров, заключаемых предпринимателями, формы и способы (общие и специальные) защиты гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности, виды, условия и формы гражданско-правовой ответственности;


- уметь использовать полученные знания и методы науки в профессиональной деятельности, толковать нормы права, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать цивилистическими и процессуальными понятиями и категориями, использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, составлять гражданско-правовые и процессуальные документы, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых и процессуальных отношений.














4. Учебно-тематический план

курса «Защита гражданских прав

субъектов предпринимательской деятельности»



темы


Наименование

Лекции

(час)

Практические занятия.

(час.)


Раздел 1 «Выявление нарушений обязательств контрагентами и оформление документов,

подтверждающих их»



1

Общие положения

1


2

Общие вопросы организации контроля и учета

за исполнением обязательств.

2

2

3

Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства.




Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке.

4

6


Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия.

8

6


Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ.

2

6

4

Контроль за своевременным исполнением обязательств.




Подтема 1. - по договору поставки

1

4


Подтема 2. - по договору перевозки грузов.

1

4


Подтема 3. - по договору строительного подряда.

1

4

5

Контроль за производством расчетов

2

4


Раздел 2

«Претензионный и исковой порядок

защиты гражданских прав»



6

Общие положения

2

2

7

Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров.

2

2

8

Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами.

2

2

9

Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений:

-Из договора поставки

-Из договора подряда на капитальное строительство

-Из договоров на перевозку грузов

2

2

10

Предъявление исков.

2

2


Итого

32

48













5. Содержание курса лекционных занятий


Раздел I. Выявление нарушений обязательств контрагентами и оформление документов, подтверждающих их

Тема 1. Общие положения. 1 ч.

Органы, осуществляющие защиту гражданских прав в сфере предпринимательской деятельности. Порядок и формы защиты гражданских прав. Пределы защиты гражданских прав. Юридические действия предприятия по защите гражданских прав в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 2. Общие вопросы организации контроля и учета за исполнением обязательств. 2 ч.

Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.

Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.

Тема 3. Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства.

Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке. 4 ч.

Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов. Порядок проверки количества и состояния груза. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.

Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.

Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия. 8 ч.

Общие вопросы производства приемки продукции. Сроки приемки продукции. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ. 2 ч.

Оформление документов на выявленные в процессе приемки недостатки. Оформление документов на недостатки, выявленные в процессе эксплуатации принятого объекта.

Тема 4. Контроль за своевременным исполнением обязательств.

Подтема 1. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара). 1 ч.

Форма учета и порядок его ведения. Отражение в учете предписаний материального права по своевременному исполнению обязательств. Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).

Подтема 2. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов. 1 ч.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом. Учетная карточка выполнения заявки на перевозку грузов., правила составления и оформления ее Контроль за своевременной доставкой груза железной дорогой. Контроль за своевременной погрузкой и выгрузкой вагонов и контейнеров. Учет времени простоя вагонов и контейнеров. Учет уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку и выгрузку. Памятка подачи и уборки вагонов и ее назначение.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом. Учетная карточка выполнения плана перевозок. Контроль за соблюдением времени погрузки и выгрузки автомобилей и за сверхнормативным простоем их.

Подтема 3. Контроль за своевременным исполнением обязательств в капитальном строительстве. 1 ч.

Контроль за своевременной передачей заказчиком подрядчику технической и иной документации, оборудования и материалов. Документы, подтверждающие просрочку передачи. Контроль за своевременной приемкой оконченных строительством объектов и этапов работ, законсервированных строительством объектов и неиспользованных материальных ценностей. Документы, подтверждающие просрочку приемки. Контроль за своевременным производством работ подрядчиком. Документы, подтверждающие просрочку производства работ.

Тема 5. Контроль за производством расчетов. 2 ч.

Подтема 1. Поставка. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен на продукцию, товары и тару, установленных скидок и надбавок к цене. Контроль за своевременной оплатой продукции и товара. Контроль за обоснованностью отказов от полной или частичной оплаты платежных документов на отгруженную продукцию и товары. Контроль за предварительной платой, за своевременным выставлением аккредитива под отгрузку продукции и товара и правильным использованием его.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по поставке продукции и товаров, в процессе проверки правильности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов за продукцию и товары.

Подтема 2. Капитальное строительство. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен и тарифов па материалы и услуги, а также транспортных и заготовительно-складских расходов на материалы. Контроль за своевременной оплатой переданных материалов и оказанных услуг, выполненных строительно-монтажных работ, достигнутой экономией от рационализаторских предложений и против сметы.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по капитальному строительству в процессе проверки правильности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов.

Подтема 3. Перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.       Контроль  за правильным применением тарифов по провозным платежам и сборам, по платежам за пользование выгонами и контейнерами. Контроль за правильным начислением штрафов: за невыполнение заявки на перевозку грузов; за сверхнормативный простой автомобилей; за недогруз вагонов и автомобилей; за повреждение и сдачу неочищенных вагонов и др.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в процессе проверки правильности производства расчетов.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью предотвращения нарушения исполнения обязательств по договору перевозки и снижения уплаты штрафа и иных платежей за перечисленные выше нарушения.


Раздел II. Претензионный и исковой порядок защиты гражданских прав

Тема 6. Общие положения. 2 ч.

Сущность претензионно-исковой работы. Организация претензионно-исковой работы на предприятии. Содержание претензионно-исковой работы. Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.  

Тема 7. Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров. 2 ч.

Установление обязательности соблюдения претензионного порядка защиты гражданских прав в договоре. Сроки предъявления претензий. Содержание претензий. Оформление претензий. Порядок направления претензий. Сроки рассмотрения претензий. Содержание ответа на претензию. Оформление ответа на претензию. Порядок направления ответа на претензию. Порядок исполнения признанных претензий.

Тема 8. Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами. 2 ч.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений по перевозке грузов. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предъявления и рассмотрения претензий (на примере железнодорожного транспорта). Сроки предъявления претензий. Переуступка права требования. Содержание претензии. Оформление претензии. Документы, прилагаемые к отдельным видам претензий. Порядок направления претензий. Сроки рассмотрения претензий. Оформление ответа на претензию. Порядок исполнения признанных претензий.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений к оказанию услуг связи.

Тема 9. Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений. 2 ч.

Подтема 1. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.

1. Разграничение функций между службами предприятия по подготовке документов,    необходимых для приложения к претензионным письмам.

2. Оформление  претензионных  писем   и   подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: недостачи продукции и товаров; поставки некачественной и некомплектной продукции и товаров; просрочки распоряжения изготовителем забракованной и некомплектной продукцией и товаром, а также отгруженными без договора или сверх количества, предусмотренного договором; поставки продукции и товаров с производственными недостатками; поставки немаркированной либо ненадлежаще маркированной продукции и товаров, без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковке; недопоставки или просрочки поставки продукции или товаров; досрочной поставки продукции и товаров без согласия покупателя; просрочки возврата тары; расчетов и применения цен на продукцию и товары. Порядок определения срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

3. Подготовка расчетов и документов,  необходимых для приложения к претензионным письмам о возмещении убытков от: уменьшения объема производства; изменения ассортимента выпускаемой продукции; простоя производства из-за отсутствия продукции;       использования в установленном порядке взаимозаменяемых материалов; изготовления   недополученной своими силами; вывоза продукции от поставщика ускоренным способом; завоза необходимой продукции со стороны; возврата или реализации продукции ненадлежащего    качества или некомплектной продукции; устранения недостатков в продукции ненадлежащего качества.

4. Подготовка расчетов и документов,  необходимых для приложения к претензионным письмам, о возмещении убытков, причиняемых поставщику непредставлением или несвоевременным  представлением разнарядки на отгрузку продукции, отказом    покупателя от  подлежащей поставке продукции индивидуального исполнения, отказом покупателя от подлежащей поставке  продукции серийного (массового) производства, а также в связи с ухудшением по вине покупателя принятой на ответственное хранение продукции, с представлением некачественной технической документации на изготовление продукции и внесением в нее изменений.

5. Порядок определения начала срока на предъявление претензий о
возмещении убытков. Образцы претензионных писем и расчетов.

Подтема 2. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.

1. Разграничение функций между службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем к подрядным строительным организациям и подготовка документов,  необходимых для приложения к ним, вытекающих из: несвоевременного производства   работ   по   договору   подряда; некачественного выполнения строительно-монтажных работ; расчетов за материалы и изделия и оказанные услуги.

3. Оформление претензионных писем к предприятиям-заказчикам и подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: просрочки передачи технической документации; просрочки передачи документов о разрешении соответствующих органов на производство работ и переселение лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу или реконструкции; задержки приемки объектов и этапов работы; расчетов за выполненные работы, переданные материалы, изделия и оказанные услуги.

4. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Подтема 3. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

1. Разграничение    функций    между    службами    предприятия по оформлению  претензионных  писем   и   подготовке  документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, необходимых для     приложения к ним, вытекающих из: необеспечения сохранности грузов при перевозке; невыполнения. заявки на перевозку грузов и расчетов по штрафам за невыполнение заявки; простоя железнодорожных на гонок, контейнеров, автомобилей и расчетов по плате за пользование ими, просрочки доставки груза; расчетов по провозным платежам  и  сборам;  недогрузка вагонов, автомобилей; других нарушений.

3. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Тема 10. Предъявление исков. 2 ч.

Подтема 1. Общие положения, значение и цель исковой работы. Объем исковой работы. Участие служб предприятия в исковой работе. Определение подведомственности и подсудности подлежащего передаче в суд возникшего спора. Определение размера и уплата государственной пошлины по исковому заявлению. Форма и содержание искового заявления. Возможность соединения в одном исковом заявлении нескольких требований. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.

Подтема 2. Оформление исковых заявлений и расчетов исковой суммы, вытекающих из нарушения обязательств: по договору поставки продукции и товаров; по договору строительного подряда; по договору на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом; по договору на отпуск электрической и тепловой энергии. Разграничение функций между службами предприятия по подготовке документов, необходимых для приложения к исковым заявлениям.


6. Программа семинарских занятий


Семинары по курсу проводятся в виде теоретических занятий, на которых рассматриваются вопросы, указанные в плане семинарских занятий. Ответы на вопросы должны быть подготовлены в письменном виде (в тетради).

По некоторым темам предусмотрены задания. Задания представляют собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые документы, составить обзоры судебной практики и др. Выполнение указан­ных заданий должно способствовать развитию практических навыков, умения применять свои познания в области теории на практике. Задания должны выполняться порядке самостоятельной работы в домашних условиях. Конкретные требования к выполнению заданий указаны в настоящей программе в разделе, посвященной самостоятельной работе студентов. Задания не должны выполняться всеми без исключения студентами. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, определяет конкретных студентов, которые будут выполнять задания.

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечне нормативных актов. При пользовании этими перечнями сле­дует иметь в виду, что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в частности новейших, нормативных актов. Для этого студенты должны обращаться к официальным изданиям, таким как «Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо учиты­вать, что со времени их принятия во многие из них внесены изменения и допол­нения. Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. В связи с этим, в списках нормативных актах не указываются источники их первоначального опубликования.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную и дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы.


7. Самостоятельная работа студента


Самостоятельная работа вид индивидуальной деятельности студента, основанный на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов явля­ется обучение навыкам работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изу­чения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изу­чению и изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

во-первых, продолжение изучения дисциплины в домаш­них условиях по программе, предложенной преподавателем;

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной практике, правотворческому процессу.

Изучение и изложение информации, полученной в результате изу­чения научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам) и к экзамену.

2. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. Требования к оформлению рефератов, содержаться в VI разделе учебно-методического комплекса.

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий, в том числе в виде составления проектов гражданско-правовых документов, обзоров судебной практики по отдельным категориям дел (конкретной тематики). Если иное не указано в задании, обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее пяти) и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение правовых норм, правоположения, применение аналогии закона и права). Необходимо стремиться к тому, чтобы не просто пересказывать содержание судебных актов, а излагать позиции судов по наиболее спорным, проблемным вопросам толкования и применения правовых норм, возможно, со своими комментариями. Конкретные задания по составлению проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной практики указаны в плане (программе) семинарских занятий.

Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студен­тов являются семинарские занятия, а также еженедельные консультации преподавателя.

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, написания рефератов, контрольных работ) преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им письменной работы на семинарских занятиях.

Темы рефератов
  1. Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств.
  2. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств.
  3. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.
  4. Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам.
  5. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства.
  6. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств.
  7. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.
  8. Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов.
  9. Порядок проверки количества и состояния груза.
  10. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке.
  11. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.
  12. Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.
  13. Общие вопросы производства приемки продукции.
  14. Сроки приемки продукции.
  15. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции.
  16. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции.
  17. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений.
  18. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.
  19. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара).
  20. Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).
  21. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом.
  22. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом.
  23. Контроль за своевременным исполнением обязательств в капитальном строительстве.
  24. Контроль за производством расчетов.
  25. Организация претензионно-исковой работы на предприятии.
  26. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.  
  27. Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров.
  28. Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами.
  29. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.
  30. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.
  31. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.
  32. Общие положения, значение и цель исковой работы.



8. Учебные и учебно-методические материалы


    1. Основная литература


1. Юдин В.Я. Арбитражный процесс. Учебное пособие. Ижевск, Детектив-информ, 2007.

2. (+) Егиазаров В.А. Транспортное право: учебник. Издание четвертое, переработанное и дополненное. М.: ЗАО Юстицинформ, 2007.


8.2. Дополнительная литература


Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий (гл. 3). М., Юридическая литература, 1975. с. 90-158.

Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. М., Знание, 1978. с. 5-28.

Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными органами. М., Волтерс Клувер, 2006. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Аристаков Ю.М. и др. Правовая работа на промышленном предприятии. М., Юрид. лит., 1972. гл. 8.

Белевич А.В. Об ответственности за неисполнение денежного обяза­тельства // Законодательство. 1998. № 12.

Богданова Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав // Журнал российского права. 2004. № 10. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Административный порядок защиты гражданских прав // Право и экономика. 2004. № 5. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал российского права. 2003. № 6. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М., Статут, 1999. Гл. VIII. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услу­гах в сфере транспорта. Книга 4. М., 2003.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о выполнении работ и оказании услуг. Книга 3. М., 2002.

Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут. 1999.

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.

Бутнев В.В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав // Механизм защиты субъективных гражданских прав: Сборник научных трудов. Ярославль, 1990.

Васькин В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3.

Веретенникова С.Н. Меры самозащиты в российском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 1998.

Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. 1997. № 8.

Витрянский В.В. Защита имущественных прав предпринимателей. М.: БЕК, 1992.

Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1996.

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопрос теории и практики. М., Статут. 2004. § 1 гл. II. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Гражданское право. В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье издание. М., Волтерс Клувер, 2005. Раздел 3, гл. 14 17.

Гражданское право. В 4 т. Том 3. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье изд. М. Волтерс Клувер, 2005. гл. 29, § 1; гл. 31, § 2; гл. 32, § 1; гл. 36, § 1; гл. 37, § 2.

Гражданское право. В трех томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2005. Гл. 13, 14, 23, 26, 27.

Гражданское право. В трех томах. Том 2. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2003. Гл. 30, § 2, § 4; гл. 36, § 1, § 2; гл. 38, § 2.

Гражданское право. Учебник для вузов / Под ред. М.И. Илларионовой. М., Норма-Инфра-М, 1998. Гл. 19, § 2, § 4; гл. 14, § 8; гл. 4.

Гражданское право. Часть 2. / Под ред. А.Г. Калпина. М., Юрист. 2000. Раздел 4. Гл. 1, § 1, § 2; гл. 8, § 3; гл. 11.

Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обя­занностей. М., 1973.

Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. Раздел 2.

Грось А.А. Защита гражданских прав: Сравнительный анализ институтов римского частного права и действующего гражданского и гражданского процессуального права // Правоведение. 1999. N 4.

Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М. 2003 г. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности: Учеб. пособие для вузов. М., Зерцало-М. 2005.

Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник. Издание четвертое, переработанное и дополненное. М., ЗАО Юстицинформ, 2007. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М., Лекс-Книга, 2002.

Живихина И.Б. Самозащита права собственности мера охраны или форма защиты? // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 11. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Живихина И.Б. Применение мер оперативного воздействия и самозащиты права собственности: вопросы теории и практики // Российский судья. 2006. № 6. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец, 1997.

Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита гражданских прав по законодательству России // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 1. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав предпринимателей в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1980.

Клеандров М.И., Шохина Т.С. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных объединений. М., 1985.

Клеандров М.И Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., Волтерс Клувер, 2006. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный). Издание третье, исправленное, дополненное и переработанное. / Под ред. О.Н. Садикова. М., Инфра-М; Контракт, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М., Статут, 2004.

Каменков В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в хозяйственном (арбитражном) процессе. М.: Амалфея, 2001.

Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

Кирилин А. Защита прав и законных интересов // Закон. 2002. N 8.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юридическая литература, 1991.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд., исправленное и дополненное. М., Волтерс Клувер, 2004. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова. М.: Издательство "Спарк", 2000.

Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Россий­ской Федерации / Под ред.В.А. Вайпана. М., 2003.

Комментарий к Уставу автомобильного транспорта РСФСР. М., 1976.

Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998.

Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советс­ком гражданском праве // Сборник ученых трудов. Выпуск № 39. Свердловск, 1975.

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001.

Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М.: Лекс-книга, 2002.

Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962.

Мамутов В.К. и др. Предприятие и материальная ответственность. Киев, Наук. Думка, 1971, гл. 3, § 2, § 3; гл. 6, § 1, § 2.

Матвеев Г.К.  Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М. 2003. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Минц Б.И. Организация претензионно-исковой работы на предприятии. УрГУ. Свердловск, 1980.

Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии / Под ред В.К. Мамутова, Ю.С. Циммермана. М., Юрид. лит., 1975. гл. 3, §3; гл. 4, §§ 2, §§ 5; гл. 5, §§ 3; гл. 6, §2.

Осипов Ю.К., Юков М.К. Защита прав социалистических организаций в суде. М.: Юридическая литература, 1982.

Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной защиты гражданских прав. // Юрист. 2006. № 4 и № 5. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданс­ком праве. М., 1978.

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. / Под ред. П.В. Крашенинникова. Издание второе, исправленное и дополненное. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Проблемы защиты субъективных гражданских прав: Сборник научных трудов. Ярославль: Изд-во гос. ун-та, 2000.

Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая литература, 1984.

Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник. М.: Зерцало-М, 2005.

Семенова Е. Работа с претензией // ЭЖ-Юрист. 2004. N 29.

Сиваков О.В. и др. Транспортное право. Учебное пособие. М., Былина, 2001.

Ракитина Л.Н., Маркин А.В. Претензионное производство: Понятие, сущность, значение // Юрист. 2004. N 5.

Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. Екатеринбург Москва, 1999. Гл. 7, 8.

Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., Волтерс Клувер, 2006. книга размещена в СПС «КонсультантПлюс»

Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным обязательствам // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Прак­тика. Сб. памяти С. А. Хохлова. М., 1998.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав // Государство и право. 1998. № 5.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. М., 2002.

Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строи­тельного подряда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 6.

Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обяза­тельствам // Законодательство. 1997. № 1.

Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973.

Фалькович М.С. Претензии и иски, вытекающие из железнодо­рожной перевозки // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 2.

Эрделевский А.М. Самозащита прав // КонсультантПлюс: справ. прав. система. 2001.


8.3. Нормативные акты и материалы судебной практики


Конституция РФ.

Гражданский кодекс РФ.

Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Федеральный конституционный закон от 21 мая 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ».

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».

Воздушный кодекс РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 № 81-ФЗ.

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.01 № 24-ФЗ.

«О транспортно-экспедиционной деятельности»: ФЗ от 30.06.03 № 87-ФЗ.

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.): ФЗ от 10.01.03 № 18-ФЗ.

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте»: Постановление Правительства РФ от 6.02.03 № 72.

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте» (с изм. и доп. от 29 января 2001 г.): Постановление Правительства РФ от 11.03.99 № 277.

«Об утверждении Правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 29.

«Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 22.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 19.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 33.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 31.

«Об утверждении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 46.

«Об утверждении Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 28.

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте»: Приказ МПС РФ от 26.07.02 № 30.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом животных»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 35.

«Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 39.

«Об утверждении Правил оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 43.

«Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 45.

«Об утверждении Правил предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 42.

«Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом». Часть 1: Утверждены Департаментом речного транспорта Минтранса РФ (в редакции на 1 января 1994 г.).

«Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»: Приказ Минтранса РСФСР от 31.12.81 № 200.

«О Правилах расчетов между железными дорогами по выплатам штрафов пассажирам, связанным с задержкой отправления или опоздания пассажирских поездов»: Распоряжение МПС РФ от 19.12.02 № 791р.

Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров: приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225; одобрена Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 года.

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар­битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 фев­раля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22 октября 1997 г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки"

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».


9. Контролирующие материалы



Одним из элементов текущего контроля успеваемости студентов очной формы обучения является внутрисеместровая аттестация. Сроки проведения  внутрисеместровой аттестации определяются утвержденным графиком учебного процесса. Вторая внутрисеместровая аттестация проводится за 2 недели до начала сессии в целях подведения итогов текущей успеваемости и решения вопроса о допуске студентов к сдаче зачета или экзамена.

Студенты очной формы обучения по окончании седьмого семестра сдают экзамен. Экзамен проводится, как правило, в устной форме. Оценка ответов студентов на экзамене осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Удмуртском государственном университете (п. 3.3.6).


10. Учебно-тематический план курса при заочной форме обучения

(нормативный срок обучения (6 лет))

       

темы


Наименование

Лекции

(час)

Практические занятия

(час.)

Самостоятельная работа

(час.)


Раздел 1 «Выявление нарушений обязательств контрагентами и оформление документов, подтверждающих их»




1

Общие положения

-

-

10

2

Общие вопросы организации контроля и учета

за исполнением обязательств.

2


15

3

Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства.


-



Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке.

2

-

15


Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия.

4

-

15


Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ.

2

-

15

4

Контроль за своевременным исполнением обязательств.





Подтема 1. - по договору поставки

1

-

10


Подтема 2. - по договору перевозки грузов.

1

-

10


Подтема 3. - по договору строительного подряда.

1

-

10

5

Контроль за производством расчетов

2

-

15


Раздел 2

«Претензионный и исковой порядок

защиты гражданских прав»




6

Общие положения

1

-

10

7

Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров.

2

-

15

8

Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами.

2

-

10

9

Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений:

-Из договора поставки

-Из договора подряда на капитальное строительство

-Из договоров на перевозку грузов

2

-

15

10

Предъявление исков.

2

-

15


Итого

24

-

180

Студенты заочной формы обучения по курсу сдают экзамен в 10 семестре.




III. Планы семинарских занятий


Тема 1. Общие вопросы организации контроля и учета за исполнением обязательств. 2 ч.

  1. Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств.
  2. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств.
  3. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.
  4. Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам.
  5. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства.
  6. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств.
  7. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.

Тема 2. Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства. 24 ч.

Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке. 6 ч.

  1. Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов.
  2. Порядок проверки количества и состояния груза.
  3. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке.
  4. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.

5. Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.

Задание:

  1. Составить обзор судебной практики по теме «Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом»
  2. Составить обзор судебной практики по теме «Порядок проверки количества и состояния груза»

Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия. 6 ч.

  1. Общие вопросы производства приемки продукции.
  2. Сроки приемки продукции.
  3. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции.
  4. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции.
  5. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений.
  6. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

Задания

  1. Составить обзор судебной практики по теме «Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений».
  2. Составьте уведомление о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции.

Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ. 6 ч.

  1. Оформление документов на выявленные в процессе приемки недостатки.
  2. Оформление документов на недостатки, выявленные в процессе эксплуатации принятого объекта.

Тема 3. Контроль за своевременным исполнением обязательств.

Подтема 1. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара). 4 ч.

  1. Форма учета и порядок его ведения.
  2. Отражение в учете предписаний материального права по своевременному исполнению обязательств.
  3. Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).

Задание

Составьте документы в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).

Подтема 2. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов. 4 ч.

А. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом.

  1. Учетная карточка выполнения заявки на перевозку грузов, правила составления и оформления ее.
  2. Контроль за своевременной доставкой груза железной дорогой.
  3. Контроль за своевременной погрузкой и выгрузкой вагонов и контейнеров.
  4. Учет времени простоя вагонов и контейнеров.
  5. Учет уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку и выгрузку.
  6. Памятка подачи и уборки вагонов и ее назначение.

Б. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом.

1. Учетная карточка выполнения плана перевозок.

2. Контроль за соблюдением времени погрузки и выгрузки автомобилей и за сверхнормативным простоем их.

Подтема 3. Контроль за своевременным исполнением обязательств в капитальном строительстве. 4 ч.

  1. Контроль за своевременной передачей заказчиком подрядчику технической и иной документации, оборудования и материалов.
  2. Документы, подтверждающие просрочку передачи.
  3. Контроль за своевременной приемкой оконченных строительством объектов и этапов работ, законсервированных строительством объектов и неиспользованных материальных ценностей.
  4. Документы, подтверждающие просрочку приемки.
  5. Контроль за своевременным производством работ подрядчиком.
  6. Документы, подтверждающие просрочку производства работ.

Тема 4. Контроль за производством расчетов.

Подтема 1. Поставка. 2 ч.

  1. Контроль за товарностью платежного документа.
  2. Контроль за правильным применением цен на продукцию, товары и тару, установленных скидок и надбавок к цене.
  3. Контроль за своевременной оплатой продукции и товара.
  4. Контроль за обоснованностью отказов от полной или частичной оплаты платежных документов на отгруженную продукцию и товары.
  5. Контроль за предварительной платой, за своевременным выставлением аккредитива под отгрузку продукции и товара и правильным использованием его.
  6. Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по поставке продукции и товаров, в процессе проверки правильности производства расчетов.
  7. Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов за продукцию и товары.

Подтема 2. Капитальное строительство. 2 ч.

  1. Контроль за товарностью платежного документа.
  2. Контроль за правильным применением цен и тарифов па материалы и услуги, а также транспортных и заготовительно-складских расходов на материалы.
  3. Контроль за своевременной оплатой переданных материалов и оказанных услуг, выполненных строительно-монтажных работ, достигнутой экономией от рационализаторских предложений и против сметы.
  4. Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по капитальному строительству в процессе проверки правильности производства расчетов.
  5. Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов.

Подтема 3. Перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. 2 ч.

  1. Контроль  за правильным применением тарифов по провозным платежам и сборам, по платежам за пользование выгонами и контейнерами.
  2. Контроль за правильным начислением штрафов: за невыполнение заявки на перевозку грузов; за сверхнормативный простой автомобилей; за недогруз вагонов и автомобилей; за повреждение и сдачу неочищенных вагонов и др.
  3. Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в процессе проверки правильности производства расчетов.
  4. Мероприятия, проводимые на предприятии с целью предотвращения нарушения исполнения обязательств по договору перевозки и снижения уплаты штрафа и иных платежей за перечисленные выше нарушения.

Тема 5. Общие положения о претензионно-исковой работе. 2 ч.

  1. Сущность претензионно-исковой работы.
  2. Организация претензионно-исковой работы на предприятии.
  3. Содержание претензионно-исковой работы.
  4. Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения.
  5. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.  

Задание

Составьте обзор судебной практики по теме «Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения».

Тема 6. Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров. 2 ч.

  1. Установление обязательности соблюдения претензионного порядка защиты гражданских прав в договоре.
  2. Сроки предъявления претензий.
  3. Содержание претензий.
  4. Оформление претензий.
  5. Порядок направления претензий.
  6. Сроки рассмотрения претензий.
  7. Содержание ответа на претензию.
  8. Оформление ответа на претензию.
  9. Порядок направления ответа на претензию.
  10. Судьба подлинных документов, прилагаемых к претензии.
  11. Порядок исполнения признанных претензий.

Тема 7. Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами. 2 ч.

  1. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений по перевозке грузов.
  2. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предъявления и рассмотрения претензий (на примере железнодорожного транспорта).
  3. Сроки предъявления претензий.
  4. Переуступка права требования.
  5. Содержание претензии.
  6. Оформление претензии.
  7. Документы, прилагаемые к отдельным видам претензий.
  8. Порядок направления претензий.
  9. Сроки рассмотрения претензий.
  10. Оформление ответа на претензию.
  11. Судьба подлинных документов, прилагаемых к претензии.
  12. Порядок исполнения признанных претензий.
  13. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений к оказанию услуг связи.

Задание

Составьте от имени покупателя претензию по договору поставки.

Тема 8. Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений. 2 ч.

Подтема 1. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.

1. Разграничение    функций    между    службами предприятия по подготовке    документов,    необходимых для приложения к претензионным письмам.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним.

3. Порядок определения начала срока на предъявление претензий о
возмещении убытков. Образцы претензионных писем и расчетов.

Подтема 2. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.

1. Разграничение функций между службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем к подрядным строительным организациям и подготовка документов,    необходимых для приложения к ним.

3. Оформление претензионных писем к предприятиям-заказчикам и подготовка документов, необходимых для приложения к ним.

4. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Подтема 3. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

1. Разграничение функций между службами предприятия по оформлению  претензионных  писем   и   подготовке  документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, необходимых для     приложения     к    ним.

3. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Тема 9. Предъявление исков. 2 ч.

  1. Общие положения, значение и цель исковой работы.
  2. Объем исковой работы.
  3. Участие служб предприятия в исковой работе.
  4. Определение подведомственности и подсудности подлежащего передаче в суд возникшего спора.
  5. Определение размера и уплата государственной пошлины по исковому заявлению.
  6. Форма и содержание искового заявления.
  7. Возможность соединения в одном исковом заявлении нескольких требований.
  8. Отзыв на исковое заявление.
  9. Предъявление встречного иска.
  10. Оформление исковых заявлений и расчетов исковой суммы, вытекающих из нарушения обязательств: по договору поставки продукции и товаров; по договору строительного подряда; по договору на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом; по договору на отпуск электрической и тепловой энергии.
  11. Разграничение функций между службами предприятия по подготовке документов, необходимых для приложения к исковым заявлениям.

Задания

  1. Составить исковое заявление с несколькими исковыми требованиями, касающееся ненадлежащего исполнения договора поставки.
  2. Составить отзыв на исковое заявление, составленное при выполнении первого задания.
























IV. Методические рекомендации для преподавателей,

ведущих семинарские занятия


Рабочая программа предусматривает проведение теоретических занятий семинаров, рассчитанных на повышение уровня самостоятельной работы студентов. Основанием для введения названной формы обучения является идея перехода от информационно-догматического метода подготовки юри­стов к их методологической подготовке на базе усвоения важнейших фундаментальных категорий гражданского права, развития навыков самостоятельной работы с литературой, законом, анализа практичес­кой деятельности различных юридических органов, умения реально оценивать конкретные жизненные ситуации, с которыми приходится сталкиваться юристу в практической деятельности.

Теоретические семинары могут быть различными по своему ха­рактеру в зависимости от тех конкретных целей, которые ставит пре­подаватель на данном этапе обучения. Можно выделить три основных типа теоретических семинаров.

а)        Теоретический семинар познавательный. Он рассчитан на усвоение студентами основных фундаментальных категорий изучаемой темы («блока»). Такая форма семинара может быть использована в самом начале изучения темы («блока») как способ первоначального ознаком­ления с основными категориями, с которыми придется иметь дело. При этом могут быть использованы различные способы организации тако­го семинара, в частности общее задание всем студентам изучить опре­деление понятия или конструкции (категории); возможно поручение одному или нескольким студентам подготовить небольшое сообщение по тому или иному вопросу и последующее его обсуждение; можно дать задание студенту или нескольким студентам изучить определен­ные статьи в журналах, освещающие ту или иную категорию римского права, и др.

б)        Теоретический семинар диспут. Семинар данного типа лучше всего проводить тогда, когда уже изучена тема или значительная ее часть по определенному крупному и достаточно дискуссионному воп­росу. Его можно проводить в виде «круглого стола», где каждый выс­казывает свою позицию, с последующим подведением итогов. В этом случае наряду с использованием способов подготовки, указанных в п. «а», можно использовать некоторые элементы «деловой игры», в ча­стности разбить студентов по группам, каждая из которых должна отстаивать определенную позицию с необходимыми доказательства­ ми. Можно выделить также и группу «экспертов», которые должны проанализировать выступления и сделать вывод о том, какую позицию лучше принять во внимание. Роль преподавателя здесь еще больше, особенно в период подготовки такого семинара, где необходимо оп­ределить круг спорных проблем, соответственно подобрать литера­туру, дать определенные задания студентам (группам студентов) и т. п. В конце преподаватель должен подвести итоги и, главным образом, оценить проделанную студентами самостоятельную работу по подго­товке к диспуту. Необходимо обра­щать внимание на корректность выступающих, прививать им навыки интеллигентности при обсуждении, уважение к другим точкам зрения.

Выбор типа теоретического семинара по конкретной теме дело преподавателя. Это зависит и от темы, и от характера группы.

Готовясь к проведению теоретического семинара, преподаватель должен иметь в виду, что главная цель теоретических семинаров повышение уровня самостоятельной работы студентов. Это может быть достигнуто не общим и неопределенным заданием группе, а по воз­можности точным и конкретным заданием каждому студенту или группе студентов, выполнение которого легко проверяется. При этом было бы неправильным давать задания только успевающим студентам.


  1. Пакет контрольных заданий для аттестации


Экзаменационные вопросы

  1. Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств.
  2. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств.
  3. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.
  4. Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам.
  5. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства.
  6. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств.
  7. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.
  8. Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов.
  9. Порядок проверки количества и состояния груза.
  10. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке.
  11. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.
  12. Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.
  13. Общие вопросы производства приемки продукции.
  14. Сроки приемки продукции.
  15. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции.
  16. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции.
  17. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений.
  18. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.
  19. Оформление документов на выявленные в процессе приемки недостатки.
  20. Оформление документов на недостатки, выявленные в процессе эксплуатации принятого объекта.
  21. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара).
  22. Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).
  23. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом.
  24. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом.
  25. Контроль за своевременной передачей заказчиком подрядчику технической и иной документации, оборудования и материалов.
  26. Контроль за своевременной приемкой оконченных строительством объектов и этапов работ, законсервированных строительством объектов и неиспользованных материальных ценностей.
  27. Контроль за своевременным производством работ подрядчиком.
  28. Контроль за производством расчетов по договору поставки.
  29. Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов за продукцию и товары.
  30. Контроль за производством расчетов по договору строительного подряда.
  31. Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов.
  32. Контроль за производством расчетов по договору перевозки грузов.
  33. Сущность и организация претензионно-исковой работы.
  34. Содержание претензионно-исковой работы.
  35. Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения.
  36. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.  
  37. Установление обязательности соблюдения претензионного порядка защиты гражданских прав в договоре.
  38. Сроки предъявления претензий.
  39. Содержание и оформление претензий.
  40. Рассмотрение претензий и ответ на претензию.
  41. Порядок исполнения признанных претензий.
  42. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений по перевозке грузов.
  43. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений к оказанию услуг связи.
  44. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.
  45. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.
  46. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.
  47. Общие положения, значение и цель исковой работы.
  48. Объем исковой работы.
  49. Участие служб предприятия в исковой работе.
  50. Определение подведомственности и подсудности подлежащего передаче в суд возникшего спора.
  51. Определение размера и уплата государственной пошлины по исковому заявлению.
  52. Форма и содержание искового заявления.
  53. Возможность соединения в одном исковом заявлении нескольких требований.
  54. Отзыв на исковое заявление.
  55. Предъявление встречного иска.
  56. Оформление исковых заявлений и расчетов исковой суммы, вытекающих из нарушения обязательств: по договору поставки продукции и товаров; по договору строительного подряда; по договору на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом; по договору на отпуск электрической и тепловой энергии.


















  1. Методические указания

по выполнению учебно-исследовательских работ


Методические рекомендации по написанию рефератов

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой.

Целью написания рефератов является привитие студентам навы­ков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обо­сновывая их соответствующим образом.

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суж­дений и изложения мнений других авторов в устной форме, написа­ние рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании такого реферата сту­дент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суж­дения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) соб­ственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.

Объем реферата должен быть в пределах 1520 страниц (шрифт Tiemes New Roman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен включать список нормативных актов, список использованной литературы и список материалов судебной практики.

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного реферата студент готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в ходе которого он должен доложить основные положения своего реферата.























Основное оборудование по дисциплине


Перечень основного оборудования в соответствии с ГОС

по дисциплине Защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности

специальности юриспруденция

формы обучения очная, нормативные сроки; заочная, нормативные сроки, заочная на базе СПО, заочная на базе ВПО, очная на базе СПО

2012/2013 учебный год


№ п/п

Наименование оборудования

Кол-во

Примечание

(сведения о наличии, необходимости обновления, приобретения)

1

Не предусмотрено


Контактное лицо Меркушев О.В.

Тел. 91-60-12